隨著氣溫下降，羽絨服迎來(lái)銷售旺季，服裝加工廠的縫紉機(jī)也踩個(gè)不停，交貨前夕兩次臨時(shí)加價(jià)，與定作人僵持不下，定作人無(wú)法按約向銷售方交付訂單產(chǎn)品，怎么辦？近日，如皋法院審結(jié)一起委托合同糾紛。

2024年8月至10月期間，甲公司先后委托某服裝加工企業(yè)乙公司加工了三批某知名品牌羽絨服，分別簽訂了三份加工合同，約定“逾期交貨的，甲方有權(quán)解除合同，并有權(quán)要求乙方根據(jù)逾期交付的產(chǎn)品數(shù)量按照品牌訂單供貨價(jià)向甲方支付違約金”。第一批、第二批羽絨服順利交貨，眼看第三批交貨日期臨近，已經(jīng)完成加工任務(wù)的乙公司卻卡著貨物不放，以甲公司提供的第三批羽絨服物料有誤導(dǎo)致返工為由要求加10元/件。甲公司自知理虧足額支付了加價(jià)后的加工費(fèi)后，乙公司仍然不肯發(fā)貨，提出已經(jīng)交付的第一批羽絨服加工費(fèi)也要補(bǔ)差價(jià)15元/件。甲公司心生不快，認(rèn)為之前并未就第一批羽絨服有價(jià)格爭(zhēng)議且交易已經(jīng)完成，同時(shí)又心急如焚，因?yàn)檫@批羽絨服是上海某電子商務(wù)公司向其采購(gòu)，如果無(wú)法按約交貨，其需承擔(dān)違約責(zé)任。雙方多次協(xié)商未果，甲公司至當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)警尋求幫助，乙公司仍然不配合交貨，堅(jiān)信“扣貨”是“殺手锏”。雙方僵持的結(jié)果是，上海某電子商務(wù)公司不再接受貨物，與甲公司依法解除了訂購(gòu)合同。甲公司將乙公司訴至法院，主張解除第三批羽絨服加工合同并要求退還加工費(fèi)、支付違約金。

如皋法院審理認(rèn)為，原、被告基于真實(shí)意思表示簽訂的委托加工合同，合法有效，雙方均應(yīng)按約履行各自義務(wù)。乙公司作為承攬方，主要義務(wù)為按約交付加工好的羽絨服，雙方就第三批羽絨服加工費(fèi)加價(jià)事宜協(xié)商一致，甲公司已經(jīng)支付了加工費(fèi)，乙公司要求甲公司對(duì)第一批羽絨服加工費(fèi)補(bǔ)差價(jià)后才發(fā)貨，于法無(wú)據(jù)。乙公司未能在合同約定的時(shí)間內(nèi)交付定作物，又未能舉證證明甲公司存在過(guò)錯(cuò)，故認(rèn)定違約方為乙公司，遂判決支持解除第三批羽絨服加工合同、乙公司退還加工費(fèi)，已加工好的羽絨服，酌定由乙公司自行處理，并根據(jù)合同約定支付甲公司違約金133430元。現(xiàn)該判決已經(jīng)發(fā)生法律效力。

法官提醒：合同雙方應(yīng)當(dāng)遵守契約精神，按照約定全面履行義務(wù)，否則將承擔(dān)不利后果。在服裝加工承攬中，承攬人千萬(wàn)不要利用定作人急于出貨“坐地起價(jià)”，莫讓扣留的“貨”為自己帶來(lái)賠償?shù)摹暗湣薄Ｖ挥姓\(chéng)實(shí)守信、互利互信才能真正雙贏。